【摘 要】
:
建设单位工期索赔成为近年来的大概率事件,如发生,所涉及金额均较大.在工期纠纷中,根据有关举证责任的规定,发包人可以轻而易举地完成举证,其只要出示双方签订的《建设工程施
【机 构】
:
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
论文部分内容阅读
建设单位工期索赔成为近年来的大概率事件,如发生,所涉及金额均较大.在工期纠纷中,根据有关举证责任的规定,发包人可以轻而易举地完成举证,其只要出示双方签订的《建设工程施工合同》以及发包方、承包方、设计方和监理方四方签署的《竣工验收报告》即可完成承包人工期延误的举证责任.因为《建设工程施工合同》可以证明合同约定的竣工时间,而《竣工验收报告》则可证明工程实际竣工验收的时间.就举证来讲,可以说发包方在工期纠纷中占据着天然的优势.但对于承包方来说,如果没有工期签证,要推翻发包方的主张,则要复杂得多.既使承包方能举出工程量增加、工程设计变更和工程款没有及时支付等证据,但是发包方仍然可以以承包方没有在合同约定的期限内提出顺延工期的要求而举证,故应当视为已经放弃,并以此为由进行抗辩.在施工合同中对工期延误违约金的约定普遍金额较高,但大多数项目部在工期顺延申请中,往往只重视对顺延工期内的经济索赔而未能在签证申请中明确顺延天数,导致有工期顺延事实而无工期顺延天数的依据,以致在诉讼过程中法院无法认定工期顺延天数而判决承包人承担工期延误的违约金,使企业蒙受损失.综上所述,施工企业各级管理人员应牢固树立“工期也是利润”的管理意识,项目部确保按期施工、及时完善工期履约资料,就是在为企业避免损失、创造效益.
其他文献
计算机信息技术早已渗透到社会的各个领域之中,极大的促进了社会经济的快速发展,尤其是ERP系统的出现,更是大大的提高了企业各个方面的协调能力、采购管理能力,进而为企业创
现代建筑技术的创新是推动我国建筑事业发展的一个重要的方面,这就需要各个建筑设计人员转变传统的设计观念,同时采取相应的措施,从而加强我国现代建筑技术的创新,推动我国建
原材料:变化莫测rn文/史林rn2008年,印刷行业最主要的原料上演了一场“华丽大转身”.年初,由于2006、2007两年国家陆续关闭了一批中小造纸企业导致纸张供应量减少,而造纸原材
由中国建筑砌块协会和中国资源综合利用协会墙材革新工作委员会(以下简称墙委会)共同组织的“再生骨料与混凝土砌块(砖)技术考察团”,于2012年1月底至2月初对日本和韩国进行
枫香是我国园林绿化中常栽种的树种,本文主要从枫香苗木的生长特性出发,分别从造林成本、病虫害防治、苗木修剪以及草本植物的栽培工作等方面,对枫香景观林的造林技术进行了
近年来重金属随着人类的生产活动进入农田土壤中,危害作物生长,并对人类的身体健康造成威胁,因此迫切需要进行修复,减轻重金属的危害.生物修复是通过植物、微生物等的生命代
随着中国工程机械的快速发展和水利工程建设机械化程度的不断提高,对水利水电工程建设的推动和促进作用将进一步凸显,正越来越被水利施工行业重视和推崇。
With the rapid d
本文首先介绍了发动机的几项基本参数的检测,然后基于不同类型换热管单元体性能,从散热性能、阻力性能、强化评价因子η几方面进行阐述.
电能表种类繁多.从总体结构上看,它们都包含电源、电压和电流变送器、计量引擎以及计量通信方式.根据所选择的通信方式,有些电能表还需要数据管理功能.每一种电能表都要根据